此案例发生地为北京，为保护当事人隐私和避免不必要纠纷，以下案例中当事人姓名及其他信息均为化名，若有雷同请联系我们予以撤销。
花 50 万全款买下车位，4 年却拿不到产权证！开发商还甩锅：“能办，是你自己不来！” 这离谱的事就发生在刘先生身上。多次沟通无果后，他一纸诉状将开发商告上法庭，索赔近 10 万！这场纠纷最终如何收场？又给我们买房人提了哪些醒？
一、案件梳理
（一）当事人信息
原告：刘华（买方）
被告：甲置业公司（开发商）
关键关系：刘华与甲置业公司因购买北京市朝阳区华章东路一号车位产生纠纷，涉及合同效力、产权证办理、费用退还及违约金赔偿等问题。
（二）案件背景
2018 年 12 月 28 日，刘华与甲置业公司签订《北京市商品房现房买卖合同》，以 50 万元买下一号车位 。合同约定：
付款与交付：签约当日刘华付清全款，甲置业公司交付车位；
办证期限：甲置业公司需在车位交付后 360 日内（即 2019 年 12 月 23 日前）办理不动产权证书，否则承担违约责任；
费用代收：此前甲置业公司已代收刘华公共维修基金 6980 元、契税 15000 元，另有产权代办费等 1755 元由乙经纪公司收取 。
然而直到 2023 年 12 月 28 日，刘华被迫自行缴纳契税等费用才办好产权证。期间，甲置业公司不仅逾期办证，还辩称自己无责，刘华愤而起诉，要求确认合同有效，退还代收费用，并支付逾期办证违约金超 7.6 万元 。
二、争议焦点
甲置业公司是否该为逾期办证担责？刘华主张的违约金能否得到支持？
甲置业公司代收的公共维修基金、契税等费用该不该退？乙经纪公司收取的产权代办等费用，甲置业公司是否有退还义务？
三、案件分析
（一）合同效力：白纸黑字，合法有效
刘华与甲置业公司签订的合同是双方真实意愿，不违反法律规定，法院直接认定合同有效。这意味着双方都得按合同办事，甲置业公司想赖账没那么容易！
（二）逾期办证：开发商甩锅无效，违约实锤
甲置业公司辩解 “随时能办证，已通知刘华”，还拿合同条款说事，称刘华只能解除合同，无权要违约金。但我们认为：
基础义务未履行：帮购房者办产权证是开发商的基本责任，甲置业公司没按时完成，就是违约；
隐瞒抵押事实：合同没提车位有抵押，却因抵押问题拖到 2023 年 9 月才解除，导致刘华无法过户，这明显是开发商过错；
证据不足：甲置业公司说 “多次通知” 却拿不出证据，法院根本不采信 。
（三）违约金与费用退还：依法依规，该赔就得赔
违约金计算：刘华主张按贷款市场报价利率，以 50 万为基数，从 2019 年 12 月 24 日算到 2023 年 12 月 28 日，合情合理，法院支持；
费用退还：甲置业公司没办事却收了契税、多收公共维修基金，必须退还；而产权代办等费用是乙经纪公司收的，刘华应向乙公司主张 。
四、裁判结果
法院判决：
确认刘华与甲置业公司的买卖合同有效；
甲置业公司 7 日内支付刘华违约金 76463.89 元；
甲置业公司 7 日内退还刘华契税 15000 元、公共维修基金 3490 元；
驳回刘华其他诉讼请求 。
五、案件启示
（一）合同条款字字较真
签合同时，重点看产权办理期限、违约责任、费用明细等条款。像本案中，若提前约定抵押相关责任，刘华维权会更硬气！
（二）保留证据是救命稻草
从付款记录到沟通聊天，全程保留证据。刘华要是没证据证明自己催过办证，胜诉可就悬了！
（三）费用缴纳分清主体
代办费、税费等交给谁、用途是什么，一定要问清楚。别像刘华，钱交错了对象，追款都困难。
（四）维权要果断出击
发现开发商违约，别拖！时间越久，变数越大。刘华及时起诉，才顺利拿到赔偿。
