房产律师-北京房产律师-房地产纠纷专业律师， 靳律师（13426037149） 团队专门代理借名买房、房产买卖、遗产继承、离婚分割房产、拆迁析产、共有房产确权分割、居住权案件，为您提供优质法律服务。
花 1600 多万买豪宅，却遭遇延期交房近 300 天！开发商称已交毛坯房无责，装修公司拿不可抗力当挡箭牌，购房者索赔 46 万能否成功？今天结合真实案例，带您看透房产纠纷背后的法律逻辑。
一、案情梳理
（一）合同签订与约定
2021 年 7 月 13 日，购房者张阳、李婷与甲房地产开发有限公司（简称甲公司）签订《北京市商品房现房买卖合同》，约定以 14802921 元购买昌平区一号房屋，建筑面积 414.89 平米 。合同明确：交房日期为 2021 年 6 月 17 日，若逾期，甲公司按已付房款每日万分之一支付违约金；付款方式为全额付款，已支付全部房款 。
同日，张阳、李婷与乙装饰工程有限公司（简称乙公司）签订《房屋空间优化装饰装修改造合同》，约定装修费用 1484720 元，工期 8 个月（自 2021 年 6 月 17 日至 2022 年 2 月 16 日） ；若乙公司逾期，按已付装修款每日万分之一承担违约金 。此外，双方还约定了车位购买事宜，但本案中车位相关诉求已撤诉。
（二）纠纷爆发与各方主张
合同签订后，张阳、李婷依约支付房款与装修款，然而甲公司未按时交房，乙公司也未完成装修 。直到 2022 年 9 月 30 日，甲公司才通知收房，实际逾期 287 天。为此，张阳、李婷将甲公司、乙公司诉至法院，要求：
二被告支付延期交房违约金 467455.29 元（以房款 + 装修款为基数，按每日万分之一计算 287 天）；
二被告承担本案诉讼费 。
甲公司辩称：
合同约定交付标准为毛坯房，已按约交房，不存在逾期交房违约；
甲公司与乙公司是独立主体，房屋买卖和装修合同应分别审理，甲公司不应承担装修合同责任；
原告主张违约金过高，计算基数和起算日期无依据 。
乙公司辩称：
三个合同（房屋买卖、车位认购、装修）相互独立，只承担装修合同义务；
装修工期受疫情、节假日、中高考等不可抗力影响，应扣除相应天数 ；
仅在扣除不可抗力天数后，按装修合同约定标准承担违约金 。
（三）案件关键事实
交付争议：2021 年 6 月 15 日，甲公司通知乙公司代张阳、李婷于 7 月 7 日收房，乙公司于 6 月 16 日办理代收房手续，但张阳、李婷表示未委托 ；2022 年 9 月 30 日，甲公司再次通知张阳、李婷收房，此时房屋已办理不动产登记 。
合同关联：购房过程中，张阳、李婷在甲公司销售人员指引下签订装修合同，对乙公司情况不知情 ；甲公司宣传材料显示房屋为精装修 。
二、案件分析
（一）合同性质与关联性认定
根据《中华人民共和国民法典》，判断合同性质需结合当事人真实意思表示 。本案中，张阳、李婷在购房时对乙公司及装修合同条款不知情，且甲公司宣传房屋为精装修，应认定房屋买卖合同与装修合同实为 “购买精装修房屋” 的整体交易 。因此，甲公司作为房屋买卖合同相对方，需对精装修交付承担责任 。
（二）违约责任判定
甲公司责任：房屋买卖合同约定交房日期为 2021 年 6 月 17 日，结合装修合同工期，合理交付日期应为 2022 年 2 月 16 日 。甲公司实际于 2022 年 9 月 30 日交房，构成逾期，应按合同约定支付违约金 。
乙公司责任：乙公司作为装修合同相对方，虽以不可抗力抗辩，但未能充分举证证明疫情等因素对工期的实际影响 。且因装修合同与房屋买卖合同存在关联，乙公司应在收取的装修款范围内，对甲公司的逾期交房债务承担连带责任 。
违约金调整：法院综合合同约定、实际损失等因素，认定原告主张的违约金计算基数包含装修款缺乏依据，最终按房款总额计算违约金 。
（三）法律关系区分
车位买卖与房屋买卖、装修合同属于不同法律关系，在本案中因已撤诉故不涉及 。但需注意，多合同交易中，若各合同存在紧密关联性，可能影响责任认定 。
三、裁判结果
法院判决：
甲公司于判决生效后七日内赔偿张阳、李婷逾期交房违约金 368100.69 元 ；
乙公司在 1484720 元范围内，对甲公司上述债务承担连带责任 。
四、案件启示
（一）购房者风险防范要点
明确交付标准：签订购房合同时，务必明确房屋交付状态（毛坯 / 精装）、装修品牌规格等细节，避免模糊表述 。
关注合同关联性：若涉及多份合同交易（如购房 + 装修），需确认合同间是否存在权利义务关联，必要时签订补充协议明确责任 。
留存关键证据：保留开发商宣传材料、沟通记录、付款凭证等，以便在纠纷中证明对方承诺与自身履约情况 。
（二）开发商合规经营提示
规范销售行为：宣传内容需与合同约定一致，避免虚假宣传；销售人员不得擅自作出超出合同范围的承诺 。
厘清责任边界：若引入第三方（如装修公司），需明确各方权责，避免因合同关联性引发连带责任风险 。
（三）装修企业注意事项
约定不可抗力条款：合同中细化不可抗力的认定标准与举证责任，避免争议时举证不足 ；
强化履约管理：施工过程中留存工期延误的客观证据（如政府通知、天气记录），降低违约风险 。
房产交易涉及大额资金与复杂法律关系，稍有不慎就可能陷入纠纷。若您遇到类似问题，欢迎留言或私信咨询，专业律师将为您提供一对一法律解决方案！
（此案例发生地为北京，为保护当事人隐私和避免不必要纠纷，以下案例中当事人姓名及其他信息均为化名，若有雷同请联系我们予以撤销。）
